Saltar al contenido
Runican

Contrato de obra y reforma para particulares

Contrato de ejecución de obra entre un particular y un constructor o profesional para reformas, rehabilitación o construcción menor. Cubre presupuesto cerrado, plazos, garantías LOE y pagos.

España· Código Civil arts. 1544 y 1588-1600; Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (LOE); Ley 7/1996 General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios; RGPD.
obra reforma construccion particulares vivienda LOE

¿Por qué usar esta plantilla?

  • Cubre obligaciones, duración del deber de confidencialidad, excepciones y consecuencias del incumplimiento.
  • Adaptable a relaciones laborales, comerciales o de inversión — el editor te permite modular el alcance.
  • Hash SHA-256 + QR de verificación: prueba inmutable de la versión que firmasteis.

Estructura del contrato (13 secciones)

1

REUNIDOS

2

Objeto del contrato

3

Presupuesto y forma de pago

4

Materiales y suministros

5

Plazos de ejecución

6

Penalización por retraso

Sección opcional

7

Garantías legales (LOE 38/1999)

8

Recepción de la obra

Este contrato incluye 19 campos personalizables

Ciudad de firma(requerido)
Fecha del contrato(requerido)
Nombre del cliente (propietario)(requerido)
DNI del cliente(requerido)
Domicilio del cliente(requerido)
Nombre del constructor/profesional(requerido)
NIF/CIF del constructor(requerido)
Domicilio del constructor(requerido)
Dirección donde se ejecuta la obra(requerido)
Descripción detallada de la obra/reforma(requerido)
Presupuesto total (euros, IVA incluido)(requerido)
IVA aplicable(requerido)
Forma de pago(requerido)
Anticipo a la firma (euros)
Fecha prevista de inicio(requerido)
Plazo de ejecución (días naturales)(requerido)
Penalización por día de retraso (euros)
Quién aporta materiales(requerido)
Juzgados competentes (ciudad)(requerido)

Valoración de los usuarios

0.0(0)

Aún no hay valoraciones. Sé el primero.

Inicia sesión para valorar esta plantilla.

Preguntas de la comunidad

Sé el primero en hacer una pregunta sobre este contrato

Aviso legal: Esta plantilla es orientativa y está diseñada como punto de partida. No sustituye el asesoramiento jurídico personalizado. Para contratos de alta complejidad o con condiciones especiales, consulte con un abogado o notario.